总包协议书

安全协议书

为了加强施工现场的安全管理，保证文明安全施工不发生事故，根据《安全生产法》、《北京市生产安全事故划分试行办法》和国家的有关法律、法规、本单位的管理制度，经双方同意签订如下安全生产协议：

一、协议双方：

1.单位名称（甲方）：中国新兴保信四公司项目部

2.施工队（乙方）：

二、甲乙双方必须遵守国家和北京市有关安全生产的法律、法规、标准和规范。甲方负责对施工现场的安全生产实施统一管理，乙方必须服从甲方对施工现场的安全生产管理，负责承包范围内的安全生产管理工作，并向甲方负责，并对分包范围内的职责不落实造成或违章指挥、违章作业造成的生产安全事故负责。

三、乙方工人必须遵守工地的一切安全管理制度，并对其工人要进行法制和安全教育，以及遵章守纪教育，不得违章指挥和冒险作业，并服从各级安全部门的管理和监督检查。甲方有权对乙方所辖范围内的违章和隐患进行查处。

四、甲方根据施工任务，对乙方工人进行书面安全技术交底，乙方必须按安全操作规程和安全交底进行操作。乙方负责给工人配备合格的劳动保护用品并督促工人正确使用劳动保护用品。

五、新工人入场安全教育，由乙方负责组织，甲方安全员负责进行一级安全教育和考核，甲方施工工长负责进行分项工程二级安全教育，乙方负责进行三级安全教育，未经入场安全教育和考核合格者，不准上岗作业。

六、乙方人员对可能影响人体健康和人身安全的作业环境，有权提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告，并拒绝施工。

七、乙方严禁将所承接的工程非法再次转包，如因非法转包发生生产安全事故，由乙方负全部责任。

八、乙方使用甲方提供的安全防护设施、设备前，必须与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

九、伤亡事故的处理：乙方工人发生一般轻伤事故，由乙方负责处理，但必须及时上报甲方；
发生轻伤以上事故，根据事故调查分析，事故定性后，按国家和北京市有关标准和规定落实双方的安全生产管理责任，属于乙方责任，由乙方负责，甲方不负经济和法律责任；
属于双方责任造成的事故，由双方协商参照国家有关规定划分双方的经济责任和事故责任，但具体善后工作由乙方负责安排处理，甲方不直接对乙方家属。

十、补充条款：

十一、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方盖章签字：乙方盖章签字：

年月日年月日

安全协调管理、文明生产施工协议书

建 设 单 位 ：
东营市城市资产经营有限公司

协 调 单 位 ：
XX建工集团股份有限公司《XX建工》

业主平行分包单位：
XX市XX电梯有限责任公司

依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、以及《生产安全事故责任划分办法》、合同中的要求等有关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，着重贯彻执行协调建设单位对各专业平行分包单位进场施工的各项规定及批示，确保工作正常顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，本着合法协调、合理管理的要求，三方就本项工程安全协调、文明施工事项协商一致，订立本协议书。

一、工程概况

1.工程名称：
东营水城雪莲大剧院

2.工程地点：
XXXX 3.发包承包形式：
■业主平行分包

4．平行分包范围：
□钢结构 □玻璃幕墙 □舞台机械

□装饰 ■电梯 □座椅 □其他

二、工程目标

1.因工伤亡控制指标：
死亡为零；

年重伤亡为零 ；
年度轻负伤率率为4.5‰

。

2.职业健康控制指标：建立、实施与改进集团公司的管理体系，贯彻管理方针，确保目标、指标的实现,持续改进项目的环境行为和职业健康安全工作。

3.文明安全创优目标：
省安全文明工地 4.其他：

三、上海建工的权利、责任和义务

1.项 目 经 理 ：

现 场 经 理 ：

项目安全主管：

2.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度以及落实招标文件相应的编制说明，建立合同内的健全施工现场安全保证体系，对施工现场的安全生产负协调之责。

3.收集业主各平行分包单位制定施工现场安全管理制度，参与建设单位（监理单位）定 1 期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产会议、业主平行分包单位范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。

4.各平行分包单位的营业执照、资质证书等级，企业一整套的资料（资质证、安全生产许可证、法人代码证、营业执照）；
中标通知书，施工合同；
报监备案书；
项目部全体岗位资格证书，项目经理、安全员的安考证；
项目部管理人员通讯录；
已经通过监理审批通过的施工组织设计、现场涉及到各类的安全作业方案；
进场后的特种作业上岗证等复印件及名单；
每月（清点）进场的人员明细表；
每月安全生产费用计划记录；
临房验收记录表；
大型机械设备进场后的验收资料（包括月检查资料）等；
上述所有资料，各平行分包单位必须及时提供复印件加盖企业公司红印公章后， 方可准许进入现场施工。

5.协调检查本工程各平行分包是否具不具备相应资质（或资格）的专业分包单位。

6.督促各平行分包项目工程安全生产费用的有效使用，完善施工现场安全生产条件

7.提供施工现场安全生产环境：

①工程安全防护设施由：
各平行分包单位的施工范围由其 自行 提供，日常维护和作业面防护设施由：
各平行分包单位 自行 负责；
公共场合由XX建工负责。

②施工用电电源到：
零号箱 级配电箱，由 业主 方提供，该级配电箱以下的部分， 两级电箱 由XX建负责（钢构单位因用电量大特允许其，另行单独敷线外），三级箱及以下分箱均由各平行发包单位自行负责；
费用根据产值另计。

③XX建工对上述设备、设施具有监督检查权。依据东营市安全生产标准和XX建工集团安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿；
直至提请经济处罚。

8.负责收集经监理审批通过的施工现场危险性较大的分部分项工程各类专项施工方案，并配合协调建设单位，监理单位共同监督实施。

9.督促、检查各平行分包负责人做好施工人员入场安全教育、培训考核、施工现场专项安全教育。负责建立各平行分包单位特种作业人员备案档案。对施工人员违章指挥、违章作业行为，依法查处和建议纠正。

10.协调收集各平行分包单位建立的施工现场安全生产管理制度；
收集各平行分包单位《施工现场生产安全事故应急救援预案》，督促协调与落实。适时成立由XX建工牵头，各平行分包单位共同参与的联合救援体系，落实应急救援措施。

11.督促各平行分包单位按规定对各自合同工作量的安全报监工作，同时督促对其单位施工现场发生的生产安全事故进行自行上报相关政府有关部门。

12.按规定对施工现场的危险部位要求各平行分包单位设置整洁、标准的安全防护和安

2 全警示标识。

13.有义务提供施工现场消防通道，督促好各平行分包人自行配备相应的消防设备。

14.有义务对各分包人发生生产安全事故时提供人道主义的救援服务。

15.有义务对分包人开展的安全生产活动提供形式上的帮助。

16.对于各分包单位出场材料、施工设备必须遵守XX建工进行门卫制度，对外运的施工设备、材料，由出门单位项目经理签字确认。报上海建工项目部施工负责人、后勤管理负责人核查、签发统一格式的出门证、备案才能放行。

四、专业平行分包人的权利、责任和义务 1.乙方的资质名称：

乙方的安全生产条件：

说明：进入现场的各平行分包单位必须将中标通知书、施工合同、报监备案书、企业资质、安全生产资格证书、安全生产许可证等等（上述XX建工要求的相关资料）以及有关资料复印件（加盖红章）报送一份到XX建工项目安全管理部备案。

XX市XX电梯有限责任公司 平行分包项目经理：
安全员：

2.贯彻落实国家及山东省有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立本单位安全生产自保体系，对平行分包承包范围内的安全生产活动自行进行落实、检查和管理。

3.按照建设单位、协调单位的有关规定提供相关资料。严格按照合约规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将承分包项目再分包或转包。

4.执行施工现场安全管理规定，服从XX建工的安全生产管理，对本单位承包施工区域作业活动的安全生产全面负责，并对合作单位的安全生产负连带责任。

5.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议；
有权拒绝协调违反法律法规的安全指令；
对造成后果的违章指令有权检举和控告，形成书面形式提交XX建工和监理单位，抄送建设单位。

6.对所辖范围内的安全防护设施（包括洞口、临边等）搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合东营市有关安全标准和协调单位对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并服从XX建工统一协调。

7.对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。 零号箱 （钢构单位特批）以下自备配电设备设施必须符合山东省有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任路段乱拉接电源有权拒绝。

3

8.自带机械设备、设施应符合山东省有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使（租）用大型机械设备时，应在安装使用前必须把相关整套、齐全的资料向XX建工备案（包括特种设备的每月月检资料）。

9.自行负责编制本责任区域的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，并监督实施，并抄报XX建工备查。

10.各自全面负责对本单位施工人员进行施工队（班组）级安全教育培训，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立健全的特种作业人员 安全教育档案，并必须保证特种作业人员持证上岗、技能证合格率达到100% 。

11.自行负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用，同时负责做好对相应劳动防护用品的资料收集抄交协调单位备查。

12.按各平行分包原则各自为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险等，并将保单复印件交给XX建工备查。

13.按规定，定期参与监理方、协调方组织的对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对协调方下发的隐患通知内容进行及时的整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向土建方及时报告。

14.各平行分包单位按规定做好对合同工作量的行政报监工作，同时做好对该资料抄交上海建工备查；

15.服从协调方统一的协调和管理，并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标、后期的生活安全等。

15.使用非责任区域安全防护设备设施前，应与协调方办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负全责。

16.在与协调方交叉作业期间，必须事先与协调方协商，取得各方现场负责人统一意见后方可进入下步作业施工。否则，出现一切事故均由肇事方承担负责。

17.在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向建设单位、XX建工报告，并在相关规定时间内自行上报相关政府部门等。同时，有义务积极配合开展事故调查工作。

18.对于各分包单位出场施工设备、材料必须遵守上海建工进行门卫管理制度，对外运的设备、材料，经各自项目部负责人确认、报XX建工 施工负责人、后勤管理负责人签发方可外运。

五、违约和索赔

4

1．由于XX建工责任造成生产安全事故，导致各平行分包单位人员伤亡，由XX建工承担事故责任和经济责任。各平行分包单位有义务负责协助处理善后事宜。

2.由于各平行分包责任造成生产安全事故，导致XX建工人员或第三方人员伤亡，由平行分包单位承担全部事故责任和经济责任。XX建工或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

3.由于XX建工与各平行分包方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

4.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧的，由责任方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

六、其他

1、XX建工已于早期或仍在继续为工地的安全治安、消防、环境卫生、施工道路上投入的大量人力和物力，其费用的计取另定。

2．协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，各自与发包方签订的经济合同同等效力。各经济合同到期后，本协议同时终止。

3．协议份数：本协议一式三份，具有同等效力，由建设发单位、协调方单位、业主平行分包单位分别保存一份。

4、补充条款：XX建工与业主平行分包方 根据法律、行政法规规定，结合施工现场实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，可另附专用条款约定。

发包单位：（签章） 协调单位：（签章）

项目负责人：
项目经理：

年 月 日 年 月 日

业主平行分包专业单位：（签章） 项目经理：
年 月 日

5

总包单位与建设单位平行分包单位安全生产协议书

甲方：

现场负责人：

乙方：

现场负责人：

丙方：

现场负责人：

由丙方平行发包的

工程，由甲（主体施工）、乙（丙方发包的排水沟施工方）双方负责承建，为保证工程顺利完成，按国家、地方的法律、法规和相关主管部门及博尔公司相关文件的要求，各方经友好协商，一致达成以下协议：

1、乙方必须认真贯彻国家、苏州市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法法规、条例、规定。

2、施工前，乙方应查清本工程的危险源及不利环境因素，以便自行整改达到施工要求，再进行施工。乙方应根据所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素，并制定相应的控制措施，报监理备案，乙方应对危险源及不利环境因素实施控制，确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方标准。

3、乙方应有安全管理组织体制，包括抓好安全生产的领导，各级专职和兼职安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审评考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

4、乙方人员对各自的所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自行负责。

5、乙方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌，不得擅自拆除、更改。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人报建设方工程部、监理公司指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何乙方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

6、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准拿作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用炉。冬期施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

7、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。如遇有情况，应及时向建设方、监理公司和有关部门联系，采取保护措施。

8、乙方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

9、甲方的机械设备，脚手架等设施，严禁随意使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。乙方应加强管理，自有设备电器及时维护，自己负责看护，如有丢失由乙方自行负责。由乙方自有设备、电器、电缆等一切现场使用的施工机具，引起的一切事故均由乙方自行承担。

10、乙方在施工期间使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理供用或租赁手续，制定有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应归使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

11、施工前根据工程项目内容、特点，乙方应对自己的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度，规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并要求所有施工人员严格遵守、认真执行。由此引发的一切事故均由乙方自行承担。

12、施工期间，乙方应指派具有相应职权的同志负责本工程项目的有关安全、防火、防爆、防雷等工作。由此引发的一切事故均由乙方自行承担。

13、在生产操作过程中乙方的个人防护用品由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。否则，所发生的一切后果与甲方无关。

14、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规范的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准乙方使用，若乙方擅自使用或违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由乙方肇事者和肇事单位负责。

15、乙方在施工期间必须严格执行和遵守相关部门的安全生产、防火管理的各项规定，接受相关部门的督促、检查和指导。乙方有协助建设方、监理公司和甲方搞好安全生产、防护管理以及督促检查义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，由于乙方违规违章作业造成的一切后果由乙方承担。

16、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规范》，经特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；
中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；
起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；
严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

17、乙双方必须严格执行本协议相关条款内容，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙双方负责造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），应效力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院有关事故报告规定在事故发生后24h 内及时报告各自的上级主管部门及省、市安全监察局等有关规定。事故的损失和善后处理费用，应按责任协商解决。

19、以上内容自乙方退出施工现场后自行失效。

甲方：
（盖章）

代表：
（签字）

年

月

日

乙方

（盖章）

代表：
（签字）

年

月

日

丙方

（盖章）

代表：
（签字）

年

月

日

工 程 设 计 合 同 协 议 书

（以下简称“甲方”）拟组织工程项目（以下简称“本工程”），经过公开招投标，（以下简称“乙方”）中标，负责“本工程”勘察设计总承包任务。甲方于年月日向乙方发出了中标通知书，委托乙方承担工程勘察设计总承包工作，经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

一、下列文件被认为合同的组成部分：

1．补充协议书（如果有）；

2．合同协议书；

3．中标通知书；

4．合同专用条款；

5．合同通用条款；

6．《勘察设计总承包任务大纲》，《合同附件》；

7．招标文件、投标文件、审核澄清文件及其答复文件；

8．在本合同实施过程中，根据甲乙双方就总承包和总体事宜共同签署的其他补充协议、文件和会议纪要。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有不一致或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前及时间在后的原则为准。

二、经双方充分协商，同意本合同总费用暂定为

（RMB万元）。

其中：

1、勘察费暂定为元（RMB万元,详见勘察费计算表，最终地下

管线探测及钻探费按实际完成的探测、钻探工作量结算。

2、设计费暂定为元（RMB万元，详见设计费计算表。

3、总承包管理费为工程总勘察设计费的8％计费。

本合同勘察设计收费标准按2002年《工程勘察设计收费标准》执行，并下浮20%；
附加系数按照上述收费标准约定和合同约定确定；

收费基价为经批准的建安工程费，因本工程建设规模尚未经批准，结算工程量以实际发生量为准。

三、在总包费用中提取10%作为设计奖励，该费用由甲方核准使用,。由总

包单位提出获奖单位、个人、理由、数额，报甲方核准后发放，上述奖金必须全额发给参与本项目的设计及管理人员。

四、境外考察培训费为总包费用的20%，由甲方统一支配，主要用于项目组成员、设计人员和甲方代表出国考察及培训。

五、甲方同意按照合同注明的期限和方式，向乙方支付本合同规定的款项，以此作为乙方履行服务的报酬。

六、乙方同意按照合同规定的范围、内容、质量要求、进度要求，精心设计、努力创优，优质高效的完成本工程勘察设计任务。

七、乙方同意本项目计划的设计人员人月数应满足未来设计要求，若出现人月数不足时，按实际需要追加，但不增加设计费用。

八、本合同所有勘察设计费均已含乙方应交缴的各种税费。

九、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；
副本一式十五份，甲方执十份，乙方五份。正副本具有同等法律效力。

本协议自双方签字之日起生效。

总包工程分包施工合同协议书

总包方：分包方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规，根据总包方《工程项目管理实施细则》、《施工现场管理标准》、《质量〃环境〃职业健康安全一体化管理手册》以及其他各项管理制度的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致，订立本总包工程分包施工合同。

一、分包项目概况

1、分包项目名称：

2、分包项目地址：

3、分包项目的施工组织形式：

4、分包项目的施工内容及范围：详建设工程施工合同

二、分包项目工期

1、分包项目开工日期：年月日

2、分包项目竣工日期：年月日

3、分包项目工期总日历天数：

三、价款

1、工程分包和劳务分包：

金额暂订（大写）：元（人民币）

其中：工程分包：元（人民币）

劳务分包：元（人民币）

2、主体工程甲供（或委托乙方购买）钢材、砼等主要材料、设备小计元（人民币）。

四、质量标准：合格

五、甲乙双方责任与义务

1、甲方责任与义务

（1）具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。

（2）做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。

（3）甲方派驻该项目的项目经理：、项目技术负责人：、财务负责人：、质量员：、安全员：。

（4）协助乙方做好工程预（结）算工作。

（5）协助乙方回收工程款。若建设方未能按合同规定及时拨付工程款，甲方不承担代垫资金的义务，且乙方不得以此追究甲方责任，但甲方可协助乙方追收欠款。

（6）代乙方缴纳各种税费（含个人所得税等）。

（7）管理好项目公章。

2、乙方的职责与义务

（1）组建施工队伍，派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等，负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容，负责工程项目部日常管理工作，乙方项目负责人：。

（2）接受甲方对工程质量、安全进度监督，并接受甲方在主合同中对

业主的所有承诺，接受甲方对工程进度款的控制，以保证工程顺利实施。

（3）该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用，其人员必须按国家要求持证上岗。

（4）该项目所有材料、设备，甲方可委托乙方采购和租赁，乙方所购（租）材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格，并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明，做好材料设备的检验试验，确保材料设备性能符合工程要求。

（5）乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任，当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时，甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人，而不需经乙方同意，且乙方不得有任何异议。由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损，甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。

（6）乙方必须按照国家规定办理工程责任保险，并按保险条例执行，在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。

（7）本工程禁止乙方对外分包和转包。

（8）乙方应及时做好竣工资料，工程预结算、决算资料。

（9）政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知，如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等，乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕，并书面给予回复，否则，甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。

（10）乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。

（11）乙方必须遵纪守法，不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、签订经济合同、骗取钱财、拖欠债务、从事违法等活动，由此造成的一切后果均由乙方负全部法律责任。若甲方发现乙方有违法活动，有权终止本合同，追究乙方的违约责任并向司法部门报案。

六、工程项目部印章的保管与使用

1、项目部的印章由甲方项目经理负责保管使用。

2、项目部的印章只能用于对业主的财务往来以及竣工资料、预结算、决算资料。

七、甲方人员费用和管理费用的收取管理

1、甲方派出人员的每月工资性收入按照甲方制度执行，其中项目经理元；
技术负责人元；
财务负责人元；
施工员元；
质量员元；
安全员元。合计：元，乙方按月支付，由甲方统一收取，统一考核后再计发。

2、甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价%的管理费用，管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。

八、资金管理

1、由甲方统一进行资金回收，扣除税金，人工工资性费用与管理费和其它应留款项后。划付乙方指定帐号。甲方在乙方银行帐户印鉴上监章，对资金的使用和流向实施监控。乙方应将工程款使用在本工程中，不能挪作它用，乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。

2、甲方管理等费用的收取：乙方按每次工程进度款回收基数，按在建的比例同步支付，在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率100%。

九、履约保证

1、乙方同意按照以下三种（选择一种）向甲方提交履约保证金或履约保证。

（1）若本工程对业主合同采用履约保函，乙方同意按照甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函的条件，同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。

（2）若本工程对业主合同采用履约保证金，乙方同意将自有资金划入甲方计财处，由甲方计财处支付给业主，甲方开据收据给乙方；
业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存，同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证。

（3）若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求，乙方必须向甲方交纳5-10%的履约保证金，即元，做为工程履约保证。

2、保证金在合同期内不退，合同期满后如数退还，不计利息。如因乙方原因造成的所有损失，甲方有权在保证金中赔付。

十、奖罚规定：对工期、质量、安全、文明施工等奖罚一律执行对业主的承包合同之规定；
乙方在施工过程中发生的质量事故，延误工期事件等所造成的一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责；
乙方在施工过程中发生的安全检查事故，由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。

十一、该工程实施过程中，当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款（因不支付农民工工资、材料款、租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同），甲方有权收回该工程的经营管理权，乙方必须无条件在限定时间内，自动退出并赔偿相应损失。

十二、工程质保金管理：执行总包合同的全部约定。

十三、工程竣工后，乙方应及时将一套完整的竣工资料交回甲方。 十

四、本协议未尽事宜，在执行中双方协商解决，签订补充协议作为本协议的附件，具有同等法律效力。

十五、本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院，任何一方违反本协议约定条款，经双方协商不能解决争议的，另一方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼。 十

六、本协议属（重大、重要）经济合同，需要签订廉洁共建协议作为本协议附件（为标准附件，视为签署）。

十七、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

年月日年月日

本合同附件：

1、乙方营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、税务登记证的复印件以及法人授权委托书加盖鲜章。

2、廉洁协议。

总包合同协议书

合同协议书

合 同 协 议 书

发包方（全称）：（简称：业主、甲方）

承包方（全称）：（简称：承包商、乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据招标投标，就本建设工程施工总承包事项协商一致，订立本合同协议书。

第一条 工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容: 施工总承包。

第二条 组成合同的文件

1.

2.

3.

4.

5.合同协议书 中标通知书 合同专用条款 合同通用条款 业主制定的施工现场管理制度及规定（包括《现场签证管理原则》、《设计变更管

理原则》、《项目质量管理制度》、《项目质量奖惩措施》、《项目工地形象管理规定》、

《项目工程进度管理制度》、《项目工程现场大检查制度》等）

6.

7.

8.

9.工程规范和技术说明 投标书及其附件 工程量清单 合同图纸

10.招标文件

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释和

执行顺序。

第三条 合同工程范围

本项目范围内的工程，均包括在承包商的范围内，包括但不仅限于：承包商施工的工程、总承包管理、暂定工程、指定分包、独立分包施工的工程等。承包商需对上述范围内的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任。

合同工程范围的详细内容以招标文件中的《工程规范与技术说明》规定为准。

第四条 合同工期

合同工期总日历天数：个日历天。

开工日期：暂定年月日。

整体竣工时间：暂定年月日。

项目具体开工、竣工日期以招标人（监理工程师）发出的开工令为准。

具体要求详见《合同专用条款》第18.1条。

第五条 业主代表：。

第六条 承包商代表（项目经理）：。

第七条 质量标准

质量等级：合格。

质量奖项要求：。

第八条 合同价款

金额（大写）暂定：人民币元整

（小写）暂定：￥：_元）。

本合同协议书中有关词语含义与《合同通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第九条 承包商向业主承诺按照合同约定进行施工、竣工、总包管理并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第十条 业主向承包商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

第十一条 承包商特此同意业主可以直接与指定分包商和供应商就指定分包工程、指定材料设备供应安装工程进行结算，并认可该结算结果及给予必要的配合。

第十二条 承包商明确，本合同所述合同工期是承包商在充分考虑政府对施工的规定、合同及业主施工要求，以及经核实施工现场及施工环境，而确保实现的工期。双方明确，除非业

主事先书面同意延期外，本合同所述工期不因任何原因予以延期。

第十三条 争议解决方式

本合同签订和履行过程中产生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。该仲裁裁决是终局的，对双方均具有最终约束力。

第十四条 合同生效

本合同订立时间：年月日

本合同订立地点：

本合同自业主、承包商双方签字盖章后生效。

[本页下无正文]

业主：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

传真：

邮政编码：

承包商：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

传真：

邮政编码：

工程总大清包施工协议书

总承包方为甲方：

施工清包方为乙方：

一、工程概况

本工程坐落在铁南游泳馆东南；
气象局东侧。建筑面积为：34811㎡（以房产局测量为准）基础是砼板式基础，基础外围墙为挡土墙。有框架、砖混结构，除9#、10#框架外，均为砖混结构。9#、10#地下为车库；
砖混结构除7#不带地下室其余均有地下一层地下室。固有气象台影响，层数均有三层、四层、五层、六层。地质条件良好，据建设单位提供地下没有障碍物。施工时严格控制标高和层数。施工现场较比四周低500mm～800mm，需铺垫。基础为大开挖，施工重点是9#、10#地下车库。

开工时间：竣工日期：

二、主要承保内容：

基础、主体、装饰、水暖、电气、消防（电施、管道预留等）大小型机械设备等）。

1、基础工程

基础开挖由甲方出挖掘机和翻斗汽车外运。乙方配合清土和余土外运。修槽：测量槽底标高，地基钎探，施工所用的大型机械设备运

输，设备基础的施工。设备安装调试。施工现场方面，如：料场、道路硬化。临设搭建如：工人食堂、工人宿舍、项目所需办公室、门卫房、现场厕所、作业用机械的安全鹏、配电室、以及现场所需临时设施。工程方面的，基础垫砼。钢筋制作、绑扎，基础所有模板，制作、安装。砼浇筑：基础所需砼浇筑：水平面里面的防潮层、找平层、防护层的抹灰等。地下室所需土方回填夯实。并按现场规定回填分层夯实。各种垫层的铺设。

地下所需各种砼预制构件的制作安装和所有涉及中±0.00以下的大小工程。没有特殊情况不作任何价格调整。如基础因土质问题需要加深，但必须给地勘、设计的要求签证后在500mm以下的另行计算（包括500mm）。采暖、排水、电施所需的管。地沟出处据外墙不应小于1.5m。基础施工，必须按设计要求和施工规范要求施工，严禁改变设计。乙方在对基础施工时，必须按以上的条款施工和有关的技术交底施工。

2、主体内容

包括各楼层的标高，轴线的测量，及楼层、楼梯的放样工作，各楼层的钢筋制作、绑扎；
模板的制作安装、拆除，各楼层的砼浇筑和小型预制构件的制作与安装，各种墙体的砌筑，室内外的台阶散水的砌筑和砼垫层施工（除面层外），室内一层回填垫层的施工（除西面外）。室内外的预埋、预留孔洞的施工。各层通风预制构件的安装。管道的砌筑和预制GRC板的安装。预埋、预留孔洞待安装完后的堵闭吊模等施工。钢制预埋件防腐处理。

主题施工验收前，模板的清理：码放整齐，楼内外建筑模板的清理工作。并将各楼层清扫干净，对砼涨模修补、清理，主体施工完后成品保护，要严格按要求施工和管理。并按设计内容和当地城建部门的要求、质量要求进行严格施工，并按现场管理人员要求完成。

3、屋面工程。女儿墙造型的各种砌筑、砼墙、柱、垛，屋面通风口及盖板制作安装。

屋面炉渣或轻质砼找层。保温的铺设，严格的说“防水以下和防水以上的土建工程。雨水斗的安装：屋面的清理（防水工程、隔气层工程均有专业防水队伍施工）严格按设计内容和施工规范施工，并且要按技术交底施工。

4、其他内容

因主体，砼模板工程均是主体工程。所以砼顶棚要打磨，刮黑水泥。清除剩余木模板、钢筋头、铁钉头、穿墙方、砌筑中的脚手眼等等。主体验收前的准备工作。

5、主体的材料及机械

（1）机械：所有垂直运输、水平运输的机械设备（及配套工具）全由乙方自理，如吊车及施工基础，安装及检测搅拌机。水平运输的手推车等。其他小型电动机械设备，如：手压刨、电锯、电钻、冲击钻、电镐、手持电锯等等。一切施工所用大小机械设备。

（2）材料：乙方负责外墙保温材料和施工。

甲方只供应各种型号的钢筋、商品砼、各种型号的砌块、河砂、碎石、水泥。

乙方：其他的周转工具、模板木材、支撑夹具、封逢的胶带纸、保养砼用的塑料薄膜。临时现场的各种电器照明的开关箱、电线、电缆、开关插座、灯泡等等。脚手板架抹灰用的吊栏。施工用：小线、绑扎线、八号线、铁钉、灰槽、水桶等。测量中使用的各种设备及工具。施工中所用的各种电器设备，振捣棒、振捣器等等。水源至施工现场布置各种水管。

以上所涉及到的而施工所用上的小型器具设备，均由乙方自理。

（3）注意事项

甲乙双方谁的材料，必须听从工地管理人员指挥，严禁乱堆乱放。发现乱堆乱放的不听从工地管理指挥的按公司规定罚款5000元并且重新堆放。

对大小机械设备、电动工具的进场使用前，必须经过当地有关部门检测合格，而且严格遵守安全规章制度使用。对有关的材料当地不能检测的要按安全操作规章执行。不得自行乱接、乱用。并由乙方工作中，交通和噪音控制执行当地环保部门及有关部门的规定。违反本规定受到相应执法部门处罚由乙方承担全部法律责任。

6、装饰工程承包内容：

（1）甲方施工项目有：地热找平层（保护层）、外墙涂料、内墙涂料。楼梯扶手栏杆、窗、阳台栏杆（金属）。卷材防水工程（不包括砂浆、砼防水工程）。所有门窗、造型所用GRC 构件（如由乙方施工价格另议）。

除此以上，乙方按图要求内容全部施工。

其主要内容包括：（乙方）室内外抹灰

施工总包与分包单位

安全生产协议书

总包单位：(章） （以下简称甲方） 分包单位：（章） （以下简称乙方） 工程名称：
工程地点：
分包范围：

工程内容：

承包方式：

为了全面履行甲、乙签订的建设工程施工分包合同，进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止安全事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条列》《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签定本协议书。

本协议经双方签字盖章生效，双方应认真履行。

第一条 甲乙双方共同责任

一、甲、乙双方共同遵守国家和有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲、乙双方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制，制定各项安全生产规章制度和安

全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、甲、乙双方坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥，违章作业和违反劳动纪律。在组织施工生产时必须落实安全保护措施，防止事故发生。

四、甲、乙双方抓好安全教育；
严肃安全纪律；
规范安全行为；
净化作业环境；
禁止野蛮施工；
防止施工扰民。

五、甲、乙双方对发生的事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，落实事故责任，按照“四不放过”原则，拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

六、合同终止工程款结算时，甲方安全技术部门应出具安全评价书，无安全评价书者不能结算。

七、甲方审核乙方上报的企业资质备案证明，资质证明必须附合法定条件。

第二条 乙方的具体责任

一、分包单位应按照有关规定，采用严格的安全保护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故责任和因此而发生的费用由分包单位承担。非分包单位责任的安全事故，由责任方承担责任和有关费用。

二、分包单位应熟悉并能自觉遵守和执行《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工人员的安全与健康。分包

在和总包单位签署合同后10日内，应到地方劳动监察部门办理外来工劳务合同。

三、分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按安全生产协议书的有关条款加强自身管理，履行乙方责任。如果由于分包单位不服从总承包单位的管理，导致生产安全事故发生的，应当由分包单位承担主要责任。

四、分包单位必须执行下列总包单位的安全管理制度：

1、安全技术方案报批制度：分包单位必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

2、分包单位必须执行安全技术交底制度、每周安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

3、分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

3-

1、分包单位的专业安全管理人员须接受安全技术培训、办理《安全员资格证书》，持证上岗。

3-

2、分包单位工人入场一律接受三级安全教育、签写进场工人名单及交纳身份证复印件，考试合格后方准进入现场施工，如果分包单位的人员需要变动，按规定进行教育、考核合格后方可上岗。

3-

3、分包单位特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有效证件（原籍地、市级劳工部门颁发）和当地劳动部门核发的特种作业操作证，持证上岗。

3-

4、分包单位工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。 3-

5、分包单位必须执行每周安全活动检查制度。

4、分包单位必须执行总包方的安全检查制度：

4-

1、分包单位必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行

业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担。

4-

2、分包单位必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

4-

3、分包单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

5、分包单位必须严格执行检查整改消项制度。

6、分包单位必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

6-

1、分包单位自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

6-

2、分包单位的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报有关部门验收合格后方可使用。

6-

3、分包单位的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收，分包单位必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安拆）方案，其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。

7、分包单位必须执行安全工作奖罚制度：分包单位要教育和约束自己的职工，严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予通报和处罚。

8、分包单位必须执行安全防范制度：

8-

1、分包单位要对分包工程范围内施工人员的安全负责。

8-

2、凡重要劳动防护用品，必须到正规的厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网（三证齐全）、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、

脚手架扣件等。

五、消防保卫工作要求：

1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委办法的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包单位应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总包方所签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚。

2、须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。分包单位管理以及自身防范措施不利或由于分包方施工人员的责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。

3、施工现场保持道路畅通，物料按规定存放，随时清理。

4、宿舍、吸烟室必须备水盆，将烟头放在水盆中，烟头不得乱丢乱扔。不准卧床吸烟以免点燃衣物被褥等。不准私拉乱接电线，不得在电线上挂放衣物，不准使用电热器具烧饭、烧水或取暖。

5、施工现场严禁吸烟，动用明火需经有关部门负责人严格审批后并设专人看火，备齐消防器材方可作业。

6、仓库、木工棚内严禁吸烟，电气设备均应有防火措施。

7、施工人员必须办齐务工的合法手续，遵纪守法。切实做好防盗、防火、防破环、防其他灾害等工作。职工从现场携物、运料外出要有出门证明，并经保卫人员验证后方可出门。

8、施工现场要划明责任区，有标志牌，明确职责，分工到人。

9、所有人员要自觉遵守现场消防保卫管理规章制度，加强相互监督，共同搞好安全消防保卫工作。

六、现场文明施工及其人员行为的管理：

1、分包单位必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方的要求，按总包方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理。

2、分包单位应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责。

3、分包单位应按照总包方要求建立健全工地有关安全文明施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

4、分包单位必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。

5、分包单位在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督和分包单位应赋予安全管理人员相应得权利，坚决贯彻“安全第

一、预防为主，综合治理”的方针。

6、分包单位应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康。

七、施工现场维稳管理

1、根据国家关于安全施工的要求和规定，以及本工程特点，在施工前制订

安全教育培训制度、安全技术措施交底制度、安全监督检查制度，并在施工过程中严格遵照执行。

2、职工必须服从统一调度和指挥，个人不得擅离职守，禁止违章操作。对不服从指挥或违章人员，要严肃处理，同时提倡全体职工遵章守纪。

3、建立农民工动态管理台帐，对进场农民工和新上岗的施工人员进行岗前安全教育培训；
各分项（分部）工程开工前要对施工人员进行安全技术交底。同时，要严格执行相关农民工用工制度和规定，签订安全用工合同，切实处理好农民工工资问题。

4、制定施工安全隐患排查计划，排查内容按照工程实际开展情况制定，建立施工安全隐患治理台帐；
对排查出的隐患要明确整改责任人、制定整改措施、确定整改时间，应对隐患治理情况及时复查。

八、生活区安全管理

1、甲方负责生活区所有设施的分配和管理。

2、乙方负责所属员工的住宿生活管理。

3、不得有意损坏生活区的公共设施，如有损坏者照价赔偿。

4、宿舍内个人的现金、贵重物品要妥善保管，谨防遗失和被盗，严禁将易燃易爆、剧放射物品、枪支弹药、特种刀具等危险物品带入宿舍。

5、不准在生活区内寻衅闹事，严禁打架斗殴、赌博一切违法行为。

6、室内电源仅做照明等小功率电器使用，不准使用如电炉、小太阳等大功率电器。配电箱的使用，如有需要接线须向项目部申请同意方可使用。

7、食堂、伙房干净卫生，不得有损害员工身体健康的食物进入食堂。

8、负责所属区域卫生，保持干净、整洁。

九、罚则：

（1）有下列情况之一的分包单位

１、无安全管理体系或体系不完善的对其单位罚款 元，尽管安全体系完善但未真正实施的单位罚款 元。

２、无安全技术措施，无安全技术交底的单位，罚款 元。

３、无安全教育台帐，罚款 元。

４、无安全设施投入台帐罚款 元。

５、无安全设备管理台帐罚款 元。

６、无安全检查台帐，罚款 元。

７、无安全生产责任制台帐，罚款 元。

８、无班前安全活动台帐，罚款 元。

（2）有下列情况之一的个人，罚款 元，情况严重的，罚款 元，或清退出场，触犯刑律的，送交当地公安机关处理：

１、进入施工现场不戴安全帽、有吸烟者、不按规定使用劳动保护用品。 ２、乘坐非载人提升设备上下，从上抛掷物料、垃圾。

３、无证进行特种作业，高空作业不带安全带。

４、擅自改变安全技术方案，拆改、移动或故意损坏安全设施，安全标志。 ５、乱拉乱接临时用电线路，擅自动用电器设备的。

６、未经项目批准在宿舍区使用煤油炉、液化气灶、煤炉、火炉、电炉及其它电热器具的。

7、不服从管理，拒绝安全管理检查人员指导，威胁、漫骂、侮辱、殴打管理人员的。

8、违章行为造成隐患、险情、未遂事故、事故或伤害他人，违反操作规程作业的，不配合管理人员对事故、案件调查处理的。

9、拆改、移动防护设施后，不按要求恢复，也不采取弥补措施的。

10、在木工房、食堂、仓库、配电房、楼层、外架及其它易燃易爆部位抽烟或未批准使用明火的。

（3）有以下情况之一的班组（队）（班队长）罚款 元，情节严重的，罚款 元，情节特别恶劣的，应清通出场，触犯刑律的，应将责任人送交当地公安机关处理，造成损失的，应按实赔偿：

１、不按规定按时做班前安全教育、交底活动的，每月不按时组织安全讲评活动的（以资料为凭据）。

３、变动本班组人员，不及时将人员变动情况上报项目的。 ５、不服从项目、公司管理的。

６、违章指挥行为造成隐患、险情、未遂事故或伤害他人的。

８、签订劳务合同后，未与项目签订安全生产及治安管理责任合同，擅自进入施工现场并开工的。

９、未做到工完场清的。 １０、随意乱倒建筑垃圾的。

１１、违章指挥造成事故的。

１２、不积极主动配合公司、项目的检查活动的，对提出的隐患不积极整改的。

１３、不及时提交本班组兼（专）职安全员、治安消防员名单及其它资料的。

九、奖则：

（1）、有下列情况之一的人，可以给与 元的奖励：

１、模范遵守公司、项目的有关安全管理、文明施工及治安管理制度的。 ２、发生紧急情况及时排除、制止或报告的。

３、发生工伤事故及时抢救人员及保护现场的。

４、对本项目安全管理及安全措施提出合理化建议并经采纳的。 （2）、有下列情况之一的班组，可以给予 元的奖励：

１、整个施工过程不发生死亡事故、劳务手续健全，亿元产值无死亡事故，千人重伤率控制在1‰。

２、对本项目安全管理及安全措施提出合理化建议并经采纳的。 ３、整个施工过程中，未违反安全生产及治安管理合同的。

４、项目认定的其他情况。

十、奖罚兑现：

奖罚数额由项目专职安全员填写“奖励通知单”或“违章罚款单”，每月２5日送甲方一份，公司财务一份，奖励由公司财务部负责兑现，收缴的罚款进入公司安全基金，不得挪作它用。

十

二、其他：

此协议作为总包与分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。

协议有效期限自

年

月

日至

年

月

日 总包方（ 项目经理）：

（签章）

分包方 （负责人）：

（签章）

承包协议书

外包协议书

外包协议书

外包协议书

承包协议书

推荐访问:协议书